承攬合同范本(匯編15篇)
在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編幫大家整理的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同范本1
承攬方(甲方)：________
定作方(乙方)：________
雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：________。
2.交貨辦法：________
(1)交貨地點：________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.違約責任：________
6.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章)：________
乙方(簽字蓋章)：________
開戶銀行：________
開戶銀行：________
賬號：________
賬號：________
簽訂日期：________
承攬合同范本2
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３，定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
________________（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）
第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本3
合同編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規(guī)格：_________________________________________
數(shù)量：_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1．甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2．乙方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調(diào)換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1．甲方在進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2．甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決。
第六條 驗收標準和方法
1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2．乙方應當按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由甲方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1．交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗收付款。
2．甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期違約責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補齊的，由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權(quán)拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失，對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1．由________仲裁委員會仲裁；
2．向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1．本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行。
2．遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。
3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：____________________ 電話：_________________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點：________________
承攬合同范本4
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：承攬甲方活動的項目：
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條：租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱見附表1和附表2
租賃用途：演出所用。
使用時間：20 年 月 日、
安裝時間：20 年 月 日開始，音響LED屏14日上午9時前交付使用
安裝地點：信和源華庭廣場
拆卸時間：20 年 月 日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
第三條：租賃設(shè)備的運輸與操作、
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔、
第四條：租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質(zhì)保量完成、
2、乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)（費用自負），確保演出正常使用、
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償、
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。
第五條：安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責、（由乙方造成的原因除外）。
2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
甲方：
乙方：
承攬合同范本5
承攬合同
合同編號：
簽訂地點：
簽訂時間：_______年_______月_______日
定作人：
承攬人：
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限
________________________
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條 件：
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：
第六條 加工物的包裝要求及費用承擔：
第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限：
第八條 結(jié)算方式及期限：
第九條 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元（定金數(shù)額不得超過合同標的額的20%）。定金交付后，承攬人違反合同的，應雙倍返還定作人的定金；定作人違反合同的，承攬人不返還定金，定作人也無權(quán)請求返還。
第十條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成，不以定作人同意為要件。
第十一條 合同的解除
1、未經(jīng)定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規(guī)定的，定作人可解除合同。
2、合同成立后，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時變更合同，也可隨時解除合同。以上權(quán)利的行使，不以承攬人有違約行為為要件。
3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
4、其他條件：
第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬（是/否）可以留置加工物。
第十三條 風險與侵權(quán)責任負擔
1、在承攬期間內(nèi)，因不可抗力等因素而發(fā)生的風險負擔，原材料由定作人提供的，由定作人承擔風險；原材料由承攬人提供的，由承攬人承擔風險。
2、承攬人有義務(wù)妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應當承擔賠償責任。
3、依《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ，承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人原則上不承擔賠償責任，但定作人對定作、指示或選任有過失的，應承擔相應賠償責任。
第十四條 違約責任
1、承攬方的違約責任
�。�1）不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。
（2）無論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。
�。�3）其他
2、定作方的違約責任
（1）中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失；中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值 %的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。
（2）定作方未按照約定的期限支付報酬的，每延期一天，應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。
（3）其他
第十五條 爭議的解決
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。
第十六條 合同效力
本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七條 其他約定事項：
以上條 款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議作為附件。
本合同一式份，正本雙方各執(zhí)份，副本送工商行政管理局存查。
定作人：（簽章）
承攬人：（簽章）
住所：
住所：
法定代表人：（簽章）
法定代表人：（簽章）
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托人：（簽章）
委托人：（簽章）
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
承攬合同范本6
�。追剑�
（乙方）
鑒定地點：鑒定時間年月日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從年月日時起，至年月日時止，共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車事故的一切責任（包括連帶責任）。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名，駕駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務(wù)和責任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：乙方：
單位名稱（章）：單位名稱（章）：
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日
承攬合同范本7
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金（元）
金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3、履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4、驗收標準和方法：__________________________________________________________
5、結(jié)算方式：________________________________________________________________
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7、雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同范本8
簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)
簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：
2.交貨辦法：
(1)交貨地點：_________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人：(簽字蓋章) 乙及代表人：(簽字蓋章) 開戶銀行：________開戶銀行：_______ 帳號：__________帳號：_________ 電話：__________電話：_________ 簽訂日期：____年__月__日
承攬合同范本9
承攬人：(以下簡稱甲方)
定作人：(以下簡稱乙方)
因甲方系著名設(shè)計制作公司，具有充足之專業(yè)知識、技能及相關(guān)資格，可以制作高水準之設(shè)計;而甲方有意承攬本合同設(shè)計之制作，乙方亦同意將本合同設(shè)計交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，訂立條款如下：
1.設(shè)計制作內(nèi)容
1.1設(shè)計名稱:;
1.2設(shè)計類型:;
1.3參數(shù)規(guī)格:;
1.4具體費用:;
1.5備注:;
2.質(zhì)量要求及標準
2.1本合同設(shè)計之品質(zhì)應符合一般公認之專業(yè)水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。
2.2本合同設(shè)計之內(nèi)容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案后所確認之內(nèi)容。
2.3乙方對設(shè)計內(nèi)容的其他要求：
3.交付時間、地點及驗收。
3.1甲方應于年月日前完成本合同設(shè)計之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點：。
3.3本合同設(shè)計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。
3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。
4.價款及付款方式。
4.1費用總額含稅：RMB元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經(jīng)乙方書面確認合格后予以支付。
4.2付款方式：。
4.3甲方賬戶如下：。
開戶銀行：；
戶名：;
賬號：;
4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務(wù)發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕支付款項。
5.知識產(chǎn)權(quán)。
5.1本合同設(shè)計中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應先行取得合法授權(quán)，承擔相關(guān)授權(quán)費用，并以合法授權(quán)文件為憑。該項授權(quán)內(nèi)容應包括乙方得無限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計之全部之著作權(quán)。
5.2本合同設(shè)計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計應以乙方為著作權(quán)人，乙方對本合同設(shè)計享有完整的著作人身權(quán)及財產(chǎn)權(quán)。
5.3甲方茲申明并保證本合同設(shè)計絕無侵害他人肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設(shè)計內(nèi)容和設(shè)計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權(quán)利。
6.1甲方制作本合同設(shè)計之過程，乙方有權(quán)派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調(diào)整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設(shè)計之內(nèi)容及品質(zhì)負全部責任。
6.2甲方應依所約定之內(nèi)容制作，若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見，甲方應配合修正。
6.3于本合同設(shè)計制作完成后，乙方對本合同設(shè)計之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見，甲方應在日內(nèi)配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后，非經(jīng)乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設(shè)計工作，并根據(jù)甲方要求及時提供相關(guān)資料。
6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關(guān)設(shè)計費用。
7.違約責任。
7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計制作或制作之設(shè)計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發(fā)揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的'違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設(shè)計的差價損失等)。
7.2如因甲方在設(shè)計過程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標識等，造成對侵權(quán)的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設(shè)計制作完成后，若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計內(nèi)容不符，且情況嚴重，乙方有權(quán)單方面解除本合同，甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關(guān)費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1除本合同已約定情形外，出現(xiàn)下列情況之一的，乙方亦有權(quán)解除本合同，并追究甲方違約責任：
8.1.1甲方提供的設(shè)計不符合合同約定或有關(guān)法律規(guī)定，無法滿足乙方使用要求的;
8.1.2未經(jīng)乙方書面同意，甲方將本合同項目委托給第三方實施的;
8.1.3甲方未經(jīng)權(quán)利人許可非法使用權(quán)利人產(chǎn)品、標識，構(gòu)成侵權(quán)的;
8.1.4設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題，無法修復的。
8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設(shè)計工作的，乙方應支付全部費用，相關(guān)設(shè)計材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計工作的，乙方應根據(jù)甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。
9.爭議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時,當事人應協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。
11.合同的生效。
11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。
11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方：代表人：代表人：地址：地址：電話：電話：
簽約日期：年月日
承攬合同范本10
定做人：簽訂地點：
承攬人：簽訂時間：___年___月___日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_______________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：_________________
第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條結(jié)算方法和期限：______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。
第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商
解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項：_____________________________________
定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
承攬合同范本11
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負責提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：年月日
承攬合同范本12
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規(guī)格型號：
單位：
數(shù)量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標準：
2. 質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
3. 包裝要求及費用負擔：
4. 交貨(運輸)辦法及地點：
5. 貨款共計人民幣(大寫)：
6. 結(jié)算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責任：
第一點：甲方的違約責任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔的違約責任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應負責賠償。
(8)其他：
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。
甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫執(zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人： 法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行 開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號：填寫定作方賬號 賬號：填寫承攬方賬號
承攬合同范本13
合同編號：______________
甲方：__________________
乙方：__________________
鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條服務(wù)機動車輛的型號、噸位及機械狀況
第二條給付服務(wù)費的金額、時間及辦法
1、甲方向乙方支付的服務(wù)費詳見合同附件(行車路線表)，該服務(wù)費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。
第三條甲方的權(quán)利義務(wù)
1.甲方應按時給付乙方服務(wù)費。
2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。
第四條乙方的權(quán)利義務(wù)
1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好，能夠正常運轉(zhuǎn)。
2.乙方根據(jù)甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運與甲方無關(guān)員工及人員，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務(wù)費外，乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。
第五條爭議解決
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章)：__________________乙方：__________________
住所：__________________住所：__________________
居民身份證號碼：___________________________
委托代理人：_________委托代理人：_________
電話：__________________電話：__________________
簽約時間：_________年_________月_________日簽約時間：_________年_________月_________日
承攬合同范本14
合同編號：78736
簽訂合同單位：____________(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
(1)交貨地點：_______________________________________________________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲及代表人：(簽字蓋章)______ 乙及代表人：(簽字蓋章)________
開戶銀行：____________________ 開戶銀行：______________________
帳號：________________________ 帳號：__________________________
電話：________________________ 電話：__________________________
簽訂日期：______年____月____日
承攬合同范本15
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同10-15
承攬合同（條款）01-12
安裝承攬合同10-08
關(guān)于承攬合同10-08
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
印刷承攬合同12-01
工程承攬合同10-15
有關(guān)承攬合同10-24
承攬合同簡單范本01-13