【精】關于買賣合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,關于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的關于買賣合同,歡迎大家分享。
關于買賣合同1
出賣人: 簽訂地點: 買受人: 簽訂時間: 年 月 日 設備數(shù)量、價款及交(提)貨時間
第一條
第二條
第三條
第四條
第五條
第六條
質(zhì)量標準:按國家標準制作 出賣人對質(zhì)量負責的條件及期限:
包裝標準、包裝物的供應與回收:不回收 隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應辦法:合格證、使用說明書 合同損耗標準及計算方法:無 標的物所有權自 貨款付清 時起轉(zhuǎn)移,但買受人未履行支付價款義務的,標的.物屬于出賣人所有。
第七條 交(提)貨方式、地點 用戶指定地點
第八條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔: 汽運、費用由出賣人承擔
第九條 檢驗標準、方法、地點及期限: 標準驗收
第十條 成套設備的安裝與調(diào)試:無
第十一條 結(jié)算方式、時間及地點:
第十二條 擔保方式(也可另立擔保合同): 無
第十三條 本合同解除的條件: 合同履行完畢后自動解除 第十四條 違約責任:雙方協(xié)商解決
第十五條 合同爭議的解決方式:本合同的履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 (二) 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會會仲裁; (二)依法向人民法院起訴。
第十六條本合同自 起生效。
甲方:
乙方:
日期:
關于買賣合同2
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:酒泉市泉豐鍋爐有限責任公司 (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方本著平等協(xié)商、互惠互利的原則,經(jīng)雙方共同協(xié)
商自愿達成如下合同內(nèi)容,以供雙方遵照執(zhí)行。
一、合同標的
1、乙方向甲方供應鍋爐及相關配件,合同價款人民幣
大寫:捌萬伍仟元整(¥:85000元)
2、乙方負責對所供應鍋爐進行安裝、調(diào)試。
3、乙方為甲方提供正式發(fā)票。
4、付款時甲方扣總價款5%的保修金,保修期滿后做一次回訪,如無質(zhì)量問題,按合同要求將保修金退回乙方(保修金不計息)。
二、鍋爐及相關配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸
1、乙方應甲方要求按時保質(zhì)保量的將設備運到甲方指定地點并安裝完畢(供貨單以甲方簽字確認為準)。如逾期供貨或逾期完工,乙方除應承擔違約金外,另外還得賠償給甲方造成的一切經(jīng)濟損失,損失金額以甲方核定為準。
以上乙方應承擔的違約金及給甲方造成經(jīng)濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。
2、交貨地點:臨澤縣平川鎮(zhèn)平川水利管理所水利調(diào)度自動化中心施工現(xiàn)場。
3、運 輸:由乙方負責組織運輸及裝卸,并承擔由此產(chǎn)生的相關費用。乙方應以最適宜保證產(chǎn)品性能、質(zhì)量和完好性的運輸方式運送,對于產(chǎn)品運送到指定地點甲方驗收之前發(fā)生的一切風險均由乙方承擔。
三、鍋爐及配件質(zhì)量要求
1、質(zhì)量標準:
1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產(chǎn)品質(zhì)量均符合國家及相關
行業(yè)質(zhì)量標準,達到產(chǎn)品各項性能指標。乙方應保證貨物完整無損,是全新的,未使用過的,是原裝原廠的,是用先進工藝和優(yōu)質(zhì)材料制造而成的,并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求,否則,乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。
1.2、乙方保證其銷售的產(chǎn)品不存在有造成人身、財產(chǎn)損害的 現(xiàn)實或潛在的危險以及不存在任何權利上的瑕疵。
1.3乙方須隨材料提供產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品合格證書、質(zhì)量保 證書、產(chǎn)品說明書等資料。
2、包裝標準
由乙方按照產(chǎn)品出廠包裝標準包裝,能滿足長途運輸、足以保障產(chǎn)品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應附有產(chǎn)品的標簽、質(zhì)量保證書原件。產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包裝的費用。
3、驗收方法
3.1、乙方供應的鍋爐及相關配件運到甲方指定地點后,應通知甲方,以便安排驗收,甲方檢驗時若發(fā)現(xiàn)數(shù)量、外觀有缺損或規(guī)格型號等不符合本合同之約定,應在收到貨物后三日內(nèi)向乙方提出異議,乙方應在接到異議三日內(nèi)補足或更換,由此造成延期交貨或工期延誤的,按本合同有關延期交貨應承擔責任的規(guī)定處理。
3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章,并不表明對送貨單或收貨單上的“單價”、金額及產(chǎn)品質(zhì)量合格的確認,僅是對數(shù)量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結(jié)算貨款和確認產(chǎn)品合格的依據(jù),也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權利的依據(jù)。
3.3、在施工、驗收過程中,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在問題,乙方應負責及時更換,因此所發(fā)生的一切費用,均由乙方承擔,且乙方不能因此影響交付與使用時間。
四、付款方式
合同簽訂后甲方支付乙方人民幣大寫: 壹萬元整 (¥:10000元)的'訂金,鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫:壹萬伍仟元整 (¥:15000元),鍋爐安裝調(diào)試完畢交付使用后支付人民幣大寫: 伍萬伍仟柒佰伍拾元整 (人民幣:55750元),一個采暖周期后如無質(zhì)量問題,支付剩余5%的保修金,計人民幣大寫: 肆仟貳佰伍拾元整 (¥:4250元)。
五、安全責任
乙方人員因履行本合同發(fā)生的致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項,均由乙方自行處理并承擔責任,與甲方無關 。
六、保修期限
1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝調(diào)試正常之日起一個供暖周期,在保修期內(nèi),如鍋爐及配件出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方免費維修,更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應承擔賠償責任。 .
2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修,維修時乙方只收材料費,不得收取差旅費及人工費。
七、違約責任
1、合同一經(jīng)簽訂,雙方必須認真履行,任意一方未能按合同約定要求適當履行義務的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。
2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規(guī)格、型號、質(zhì)量達不到合同約定標準,影響甲方使用,視為乙方違約。乙方應承擔本合同總價款5%的違約金并賠償給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
3、如因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天乙方向甲方支
付合同總價款5‰的遲延違約金,違約金不足以彌補甲方損失的,乙方仍應承擔賠償責任。
4、如甲方無故不按合同約定支付貨款,每延誤一天甲方向
乙方支付應付貨款5‰的遲延違約金。
八、其它
1、本合同如有未盡事宜,根據(jù)相關法律雙方協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議作為本合同附件,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,均應提交 相關部門仲裁。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。
附:
1、《供需方訂貨合同》
2、《配件報價單》
甲方:
法定代表人(或授權委托人):
年月日
乙方:
法定代表人(或授權委托人):
年月日
關于買賣合同3
合同編號:________________________
簽約地址:___________________________
出賣委托人(以下簡稱甲方):_________
買受委托人(以下簡稱乙方):_________
居間人(以下簡稱丙方):_____________
第一條目的
依據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,為完成二手車交易的相關事項,三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同。
第二條當事人及車輛情況
。ㄒ唬┘追交厩闆r:
1.單位代碼證號:_______
法定代表人_________
經(jīng)辦人_________
身份證號碼:_______
單位地址_________
編碼_________
聯(lián)系電話_________
2.自然人身份證號碼:_______
現(xiàn)居住地址_________
編碼_________
聯(lián)系電話_________
。ǘ┮曳交厩闆r:
1.單位代碼證號:_______
法定代表人_________
經(jīng)辦人_________
身份證號碼:_______
單位地址_________
編碼_________
聯(lián)系電話_________
2.自然人身份證號碼:_______
現(xiàn)居住地址_________
編碼_________
聯(lián)系電話_________
(三)丙方基本情況:
1.單位代碼證號:_______
法定代表人_________
2.執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人_________
執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人證書號:_______
執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人身份證號:_______
單位地址_________
編碼_________
聯(lián)系電話_________
(四)車輛基本情況:
車輛牌號:滬_________
車輛類型:_________
廠牌、型號:_________
顏色:_________
初次登記日期:_________
登記證號:_________
發(fā)動機號碼:_________
車架號碼:_________
行使里程:_________
使用年限:________年____月_____
車輛年檢簽證有效期至:________年____月_________
排放標準:_________
車輛購置稅完稅證明證號:_________(征稅、免稅)。
車船使用稅納稅記錄卡繳付截止期:________年____月
車輛養(yǎng)路費交訖截止期:________年____月(證號_________)
車輛保險險種:_________
保險有效期截止日期:________年____月_____
配置:_________
其它情況:_________
第三條車輛價款、過戶手續(xù)費
本車價款為人民幣_________元(大寫_________元),其中包含車輛、備胎以及_________等款項。
過戶手續(xù)費約為人民幣_________元(大寫_________元),由_________承擔(以實際發(fā)生費用為準支付)。
第四條定金和價款的支付、過戶手續(xù)、車輛保管
。ㄒ唬┮曳綉诒竞贤炗啎r,按車價款_________%(≤20%)人民幣_________元(大寫_________元)作為定金支付給甲方。
。ǘ┸囕v在過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)完成前,選擇以下第(_________)項方式使用和保管:
1.繼續(xù)由甲方使用和保管;
2.交由乙方使用和保管;
3.交由丙方代為保管(車輛應存放于丙方指定地點_________,并由丙方和甲、乙雙方查驗認可)。
。ㄈ____方應于本合同簽訂后____日內(nèi),將本車辦理(過戶□轉(zhuǎn)籍□)手續(xù)所需的有關證件原件及復印件交付給_________方(做好簽收手續(xù)),由_________方負責辦理手續(xù)。
。ㄋ模┳赃^戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)完成之日起____日內(nèi),乙方應向甲方支付車價款人民幣_____元(大寫_____元),同時,____方付清過戶手續(xù)費。支付方式:(現(xiàn)金□轉(zhuǎn)帳□)。
(五)自甲方收到全部車價款之日起,_________方應于____日內(nèi)將有關證件交給乙方;車輛使用人或保管人應于____日內(nèi)將車輛交給乙方(交付地點_________)。
。________
第五條傭金數(shù)額、支付期限、方式
本車成交的傭金為人民幣_________元(大寫_________元),其中:甲方支付_________元(大寫______元),乙方支付____元(大寫_________元)。
自本合同簽訂之日起____日內(nèi),甲乙雙方各按傭金的_________%支付給丙方;自過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)完成之日起____日內(nèi)付清余款。
支付方式:現(xiàn)金□轉(zhuǎn)帳□。
第六條三方的權利義務
。ㄒ唬┘追匠兄Z出賣車輛不存在任何權屬上的法律問題和尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故;應提供車輛的使用、修理、事故、檢驗以及是否辦理抵押登記、海關監(jiān)管、交納稅費期限、使用期限等真實情況和信息。
(二)對轉(zhuǎn)出本市的車輛,乙方應了解、確認買受車輛能在轉(zhuǎn)入所在地辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)。
。ㄈ┍綉蚣滓译p方出示營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)紀執(zhí)業(yè)證書等有效證件,收取委托方的各項款項后應分別出具收款憑證。
。ㄋ模┍轿唇(jīng)甲乙雙方同意不得轉(zhuǎn)委托;并為甲乙雙方保守商業(yè)秘密。丙方不得采取欺詐、脅迫和惡意串通等手段促成交易。
。ㄎ澹└鞣綉诩s定的時間內(nèi)提供各類證明、證件并確保真實有效。
(六)_________
第七條違約責任
。ㄒ唬┻`反本合同
第四條第3款,致使車輛不能過戶、轉(zhuǎn)籍,合同無法繼續(xù)履行的,本合同解除。甲方違約的,向乙方雙倍返還定金、賠償乙方相應損失,并向丙方支付違約金人民幣_________元;乙方違約的,無權要求返回定金、賠償甲方相應損失,并向丙方支付違約金人民幣_________元;丙方違約的,向甲、乙雙方各支付違約金人民幣_________元。
。ǘ┻`反本合同
第四條第4款,乙方未按合同約定支付的,應按延期天數(shù)向甲方支付違約金每天人民幣_________元。
。ㄈ┻`反本合同
第四條第5款,延期交付的違約方應按延期天數(shù)向乙方支付違約金每天人民幣_________元。
。ㄋ模┻`反本合同
第六條第1款,乙方有權解除本合同,甲方應無條件接受退回的車輛并退回乙方全部車價款,雙倍返還定金并賠償乙方相應損失;并向丙方支付違約金人民幣_________元。
。ㄎ澹┻`反本合同
第六條第2款,致使車輛不能在轉(zhuǎn)入所在地辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)的`,本合同解除,定金不予返還,乙方應賠償甲方相應經(jīng)濟損失,并向丙方支付違約金人民幣_________
。┻`反本合同
第六條第4款,守約方有權解除本合同,丙方返還已收取的傭金,并賠償相應損失。
。ㄆ撸┻`反本合同
第六條第5款,致使出讓車輛不能過戶、轉(zhuǎn)籍的,守約方有權解除本合同,違約方應支付人民幣_________元給守約方,守約方另有損失的,由違約方賠償損失。
。ò耍________
第八條風險承擔
本合同簽訂后,車輛在過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)完成并實際交付前:
。ㄒ唬┘追绞褂煤捅9艿,由甲方承擔風險責任。
(二)乙方使用和保管的,由乙方承擔風險責任。
。ㄈ┍酱鸀楸9艿模杀匠袚鄳熑。
第九條爭議解決方式
因本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,或向有關行業(yè)組織及消費者權益保護委員會申請調(diào)解。
當事人不愿協(xié)商、調(diào)解,或協(xié)商、調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
。ㄒ唬┫蛏虾V俨梦瘑T會申請仲裁;
。ǘ┫蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十條其它
1.本合同未約定的事項,按照《民法典》、《____市經(jīng)紀人條例》、《二手車流通管理辦法》以及有關的法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。
2.各方因履行本合同而簽署的補充協(xié)議及提供的其它書面文件,均為本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
3.本合同經(jīng)各方當事人簽字或蓋章后生效。本合同一式四份,由甲、乙、丙三方和二手車交____市場各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4._________
甲方(簽章):_______________
法定代表人(簽章):_________
經(jīng)辦人:_____________________
開戶銀行:___________________
帳號:_______________________
簽約時間:________年____月____日
乙方(簽章):_______________
法定代表人(簽章):_________
經(jīng)辦人:_____________________
開戶銀行:___________________
帳號:_______________________
簽約時間:________年____月____日
丙方(簽章):_______________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_____________
法定代表人(簽章):_________
執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人(簽名):_________
執(zhí)業(yè)經(jīng)紀證書號:_____________
帳號:_______________________
簽約時間:________年____月____日
關于買賣合同4
賣方(以下簡稱甲方):____________
買方(以下簡稱乙方):____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在____________________________,廠房建筑面積________平方米,并配套場地____________平方米,按房產(chǎn)證為準。
2、土地使用權限為______年,自________年____月______日到__________月______日止,實際年限按產(chǎn)權證。
3、廠房區(qū)域東側(cè)在______米內(nèi)、南側(cè)到____米內(nèi)、北側(cè)到____米內(nèi)。
二、廠房價格及其它費用:
1、廠房價格每平方米人民幣____________元(大寫)總價(含人民幣土地價格)人民幣____________元(大寫)。
2、土地使用稅費按國家有關規(guī)定由方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理費每年人民幣____________元(大寫)。
三、付款方式、期限及交房期:
1、廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣____________元(大寫)。
(1)________年____月_____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣____________元(大寫);
(2)其余房款應在甲方辦妥相關產(chǎn)權交易后(以產(chǎn)權交易中心核發(fā)產(chǎn)權證之日為準)6日內(nèi)一次性付清,在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證,或?qū)⑼恋、廠房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的.購房款,并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規(guī)定:
1、甲方在辦理好產(chǎn)權證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產(chǎn)權房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè),但必須通知管理方,受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、廠房內(nèi)土地屬批租,廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設施配套使用給乙方,未經(jīng)有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。
4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀守法恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規(guī)定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協(xié)助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規(guī)定交納。
7、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、本廠房的質(zhì)量保修期為交付后一年內(nèi)有效。
五、本合同主體及責任:
1、甲方:____________法定代表人:____________委托代理人:____________
2、乙方:____________法定代表人:____________委托代理人:____________
甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)
六、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執(zhí)一份,房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。
甲方:____________乙方:____________
代表(簽名蓋章):________代表(簽名蓋章):_________
電話:_____________電話:____________
簽約地址:________________簽約地址:____________
簽約日期:_________年____月____日簽約日期:_______年____月____日
關于買賣合同5
賣方:_______________(簡稱甲方)
身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在廈門市思明區(qū)文屏路28號14C室擁有的房產(chǎn)(住宅),建筑面積為60.1平方米。(詳見土地房屋權證廈地房證第00481742號)。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣約為元/平方米,總價:人民幣元整。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付剩余房款,即人民幣整當場一次性付清。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起30天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日之前將相關服務水電等費用結(jié)清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的`稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費等由乙方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費等其他費用由乙方承擔,僅營業(yè)稅甲乙雙方各承擔一半。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應來自在7日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起7日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同一式三份。甲方產(chǎn)權人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份
第八條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________
購買方(乙方):__________________
身份證號碼:__________________
身份證號碼:___________________
地址:___________________
地址:____________________
電話:___________________
電話:____________________
日期:_______年____月____日
日期:_______年____月____日
見證方:_________________
地址:_________________
郵編:_________________
電話:_________________
見證日期:_______年____月____日
關于買賣合同6
(一)物的瑕疵擔保責任與違約責任
物的瑕疵擔保責任發(fā)端于羅馬法上大法官的告示,后逐漸被大陸法系各國采用。所謂物的瑕疵擔保,即擔保標的物應具有通常的品質(zhì)或特別保證的品質(zhì)。3[3]出賣人交付的產(chǎn)品欠缺通;蛱貏e保證的品質(zhì)就違反了其承擔的瑕疵擔保義務,買受人有權行使減少價款、解除合同等請求權。
英美法系國家中沒有一般的物的瑕疵擔保的概念,但在英國《1979年貨物買賣法》和美國《統(tǒng)一商法典》中都規(guī)定賣方應擔保其出售的商品具有商銷性和特定用途適合性的默示擔保責任。買受人違反了其擔保義務,應承擔違約責任。我國法律亦未規(guī)定獨立的物的瑕疵擔保責任制度。理論和司法實踐普遍認為大陸法系中的物的瑕疵擔保責任在我國《合同法》上已被統(tǒng)合進了違約責任中。無論是大陸法系立法模式規(guī)定的瑕疵擔保制度或是英美立法模式規(guī)定的違約責任制度,出賣人對標的物負有瑕疵擔保義務及對物的瑕疵承擔無過錯責任已成為現(xiàn)代各國統(tǒng)一的規(guī)定。
依據(jù)我國相關法律的規(guī)定,出賣人違反了瑕疵擔保義務,應構成違約,出賣人應當承擔不適當履行的違約責任。如果因為瑕疵造成標的物以外的其他財產(chǎn)的.損害以及人身傷亡,出賣人還應承擔侵權責任。本文論述的買賣合同質(zhì)量糾紛即因出賣人違反其瑕疵擔保義務,出售的產(chǎn)品不符合法定或約定的質(zhì)量標準,買受人要求出賣人承擔違約責任的糾紛。
(二)瑕疵的概念
關于瑕疵的概念,近代各國立法普遍采用客觀加主觀標準的模式加以界定。標的物不符合其所應具備的通常性質(zhì)及客觀上應有的特征,或不符合當事人約定的品質(zhì),致滅失、
減少其價值或效用時即具有瑕疵!斗▏穹ǖ洹返1641條規(guī)定:瑕疵使物不適合物的用途或減少其效果達到如果買方知道的話不愿購買或減少價金才愿意購買的程度時,這樣的瑕疵是有害于出售之物的使用的瑕疵。4[4]英美法中稱物的瑕疵為“買賣標的物不具備該種物通常具備的價值、效用、或者契約預定的效果或出賣人保證的品質(zhì)”。
我國現(xiàn)行法未對瑕疵概念下一個準確的定義。《合同法》第153條規(guī)定:“出賣人應當按照約定的質(zhì)量要求交付標的物。出賣人提供有關標的物質(zhì)量說明的,交付的標的物應當符合該說明的質(zhì)量要求” 。第154條規(guī)定:“當事人對標的物的質(zhì)量要求沒有約定或約定不明確的,依照本法第61的規(guī)定仍不確定的,適用本法第62條第1項的規(guī)定” 。第62條的規(guī)定為:“質(zhì)量要求不明確的,按照國家標準、行業(yè)標準履行,沒有國家標準、行業(yè)標準的,按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行!薄懂a(chǎn)品質(zhì)量法》第40條規(guī)定的質(zhì)量瑕疵有:(一)不具備產(chǎn)品應當具備的使用性能而事先未作說明的;(二)不符合在產(chǎn)品或者其包裝上注明采用的產(chǎn)品標準的;(三)以產(chǎn)品說明,實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況的” 。從上述規(guī)定可見我國仍是采用客觀加主觀標準界定瑕疵。較其他國家規(guī)定不同的是,我國界定瑕疵時采用了先主觀后客觀的標準,即在確定賣方提供的產(chǎn)品是否存在質(zhì)量瑕疵時,首先以合同約定為準;合同約定不明時再以國家、行業(yè)標準確定;若無國家、行業(yè)標準,最后才按照通常標準或者符合合同目的的特定標準。
學理上按發(fā)現(xiàn)瑕疵的難易程度將瑕疵分為:表面瑕疵和隱蔽瑕疵。表面瑕疵又稱為外在瑕疵系指存在于物的表面,無需專門檢驗,從標的物外觀或憑買受人生活經(jīng)驗即能發(fā)現(xiàn)的瑕疵。隱蔽瑕疵,又稱內(nèi)在瑕疵,系指存在于物的內(nèi)部,需經(jīng)使用或?qū)iT測試檢驗才能發(fā)現(xiàn)的瑕疵。按照物的價值、效用、品質(zhì)分為價值瑕疵、效用瑕疵和品質(zhì)瑕疵。 價值瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其價值的瑕疵。這里的價值指物的交換價值,而不包括物的使用價值。效用瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其效用的瑕疵。這種效用包括通常的效用和合同中約定的特殊效用。品質(zhì)瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其品質(zhì)的瑕疵。
我國現(xiàn)行法中,產(chǎn)品瑕疵概念相關的還有一個產(chǎn)品缺陷的概念。依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第46條規(guī)定“本法所稱缺陷,是指產(chǎn)品存在危及人身、他人財產(chǎn)安全的不合理危險,產(chǎn)品有保障人體健康、人身財產(chǎn)安全的國家標準、行業(yè)標準的,是指不符合該標準”。我們可以將缺陷理解為比瑕疵更嚴重的一種質(zhì)量問題,缺陷是指具有不合理危險,可能危及人身、財產(chǎn)安全為特征,屬于法律禁止銷售的產(chǎn)品范圍。產(chǎn)品瑕疵僅限于價值、效用、功能等。對承擔責任的方式也有區(qū)別,產(chǎn)品缺陷是以損害賠償為主,包括物質(zhì)損害和精神損害,賠償對象可以是人也可以是物,在訴訟中多為侵權之訴。產(chǎn)品瑕疵責任則僅限于物,不包括精神損害,在訴訟中多為違約之訴。
(三)質(zhì)量瑕疵的違約責任
大陸法系中物的瑕疵擔保責任,買受人能采取的救濟方式主要是減少價款和解除合同,只有在標的物缺少出賣人所保證的品質(zhì),或出賣人故意不告知其瑕疵時,買受人才能請求損害賠償,因此,修補、替換、損害賠償?shù)确绞讲荒苓m用于物的瑕疵擔保責任。英美法中,出賣人對產(chǎn)品瑕疵承擔不履行合同的責任,買受人可以尋求各種違約救濟。我國《合同法》借鑒了英美法的經(jīng)驗,將出賣人交付有瑕疵標的物的情況規(guī)定為不適當履行,并且為買受人提供了廣泛的補救措施。6[6]《合同法》第155條規(guī)定:“出賣人交付的標的物不符合質(zhì)量要求的,買受人可以依照本法第111條的規(guī)定要求承擔違約責任”;第111條規(guī)定:“質(zhì)量不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任”。第148條規(guī)定“因標的物的質(zhì)量不符合質(zhì)量要求,致使不能實現(xiàn)合同目的的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同”。第97條規(guī)定,合同的解除不影響當事人要求賠償?shù)臋嗬。因此,我國法律?guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量瑕疵的違約救濟手段包括:1、違約金;2、修理、更換、重作、退貨、減少價款或報酬;3、解除合同;4、損害賠償。
關于買賣合同7
甲方(賣方):
乙方(買方):
乙方向甲方購買漁船事宜,根據(jù)國家有關法律法規(guī),經(jīng)平等協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將漁船賣于乙方,并保證提交給乙方的`漁船真實,船用設備正常及證書(包括漁業(yè)捕撈許可證、國籍證書、所有權證書、檢驗證書等)真實齊全有效。
二、該漁船總價款為人民幣萬元,乙方支付甲方。
三、該漁船于年日,在由甲方交付給乙方。
四、漁船過戶的手續(xù)費用由 方負責;辦理過戶前,漁船涉及的所有債務和欠費(如違規(guī)處罰、檢驗驗收等費用)等由甲方負責。
五、漁船當年度未予發(fā)放的油價補助金,經(jīng)協(xié)商
六、其他內(nèi)容
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
20xx年xx月xx日
關于買賣合同8
審理汽車買賣合同糾紛案件相關問題的探討
一、買賣合同的法律依據(jù)、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討,必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征。
《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定:“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標的物所有權于買受人,買受人支付價款的合同!
買賣合同的法律特征:
1、買賣合同是有名合同;
2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權,買方支付價款的合同;
3、買賣合同是雙務合同;
4、買賣合同是有償合同;
5、買賣合同多是諾成合同;
6、買賣合同是要因合同;
7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件,能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據(jù)《舊機動車交易管理辦法》第三條規(guī)定:“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面,屬特殊商品流通,必須在批準的舊機動車交易中心進行行!痹撧k法第三十二條規(guī)定:“進行舊機動車交易,銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養(yǎng)路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經(jīng)營權企業(yè)的交易憑證予以驗證,車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)!睋(jù)此,在審判實踐中,有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易,因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認定雙方的汽車買賣合同無效。如案例一:
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協(xié)議,由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂,價款16500元。協(xié)議達成后,馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨腵有關證件交給李春桂,李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費的繳納未進行約定,也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌,被文昌市交通規(guī)費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費為由扣押,并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回,并找馮彬協(xié)商退車未果,雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情,雙方的汽車買賣合同無效為由,要求將該車退回馮彬,馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟損失6050元為由,向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱,該車來源合法,證件齊全,口頭協(xié)議后,李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件,買賣合同已成立,李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù),請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認為,原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車,雖然該車來源合法,證件齊全,但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規(guī)定,進行交易,納稅及辦理有關過戶手續(xù),違反法律規(guī)定,損害了國家利益,該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立,應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十八條第五項、第六十條的規(guī)定,判決如下:
一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;
二、原告應在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告,同時被告也應退還原告購車款16500元;
三、原告用車受罰6000元及停車費40元,由原告自負。一審判決后,原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為,上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協(xié)議,是雙方的真實意思表示,內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù),但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件,車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定:
“依法成立的合同,自成立時生效。”同時根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定:“標的物的所有權自標的物交付時起轉(zhuǎn)移,但法律另有規(guī)定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同,該車從交付給李春桂之日起所有權已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤,應予撤銷。據(jù)此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定,判決如下:
一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;
二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;
三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
關于買賣合同9
甲方:_____
乙方:_____
根據(jù)買賣自愿原則及《合同法》相關規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自愿賣給乙方,并達成如下協(xié)議:
一、合同內(nèi)容
甲方將所擁有的車號為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。
二、買賣時間
_____年_____月_____日。
三、買賣金額及付款方式
每輛車_____元整(¥_____元),總計_____元整(¥_____元)。乙方將于_____年_____月_____日一次付清。
四、雙方責任
1、甲方應將車輛所用證件交與乙方;
2、甲方負責解除所有車輛的`銀行抵押;
3、甲方應將在_____年_____月_____日前所有車輛的違章記錄消除;
4、甲方應提供所有車輛正常過戶手續(xù);
5、乙方承當所有車輛的正常過戶費用;
6、乙方應當面驗車,接車后車輛再出現(xiàn)任何機械故障,甲方概不負責;
7、乙方應盡快辦理過戶手續(xù),如不及時辦理過戶手續(xù),在此期間,出現(xiàn)任何事故,全部由乙方承擔,甲方概不負責;
此協(xié)議自簽字之日起生效,一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份。
甲方(簽章):_____
乙方(簽章):_____
身份證證號碼:_____
身份證號碼:_____
時間:____年_____月_____日
時間:____年_____月_____日
關于買賣合同10
賣方(以下簡稱甲方):_________________________________________
買方(以下簡稱乙方):_________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議,土地買賣合同范本。
一、 基本情況:
1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)(縣)_____________路_________ ________號廠房______層,廠房建筑面積_____________平方米,并配套場地______________平方米,按房產(chǎn)證為準。
2、 土地使用權限為_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,實際年限按產(chǎn)權證。
二、 廠房價格及其它費用:
1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫),總價(含人民幣土地價格)人民幣_______________________________元(大寫)。
2、 土地使用稅費按國家有關規(guī)定由_______方每年支付給有關部門。
三、 付款方式、期限及交房期:
1、 廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。
。1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元(大寫);
(2)其余房款應在甲方辦妥相關產(chǎn)權交易后(以產(chǎn)權交易中心核發(fā)產(chǎn)權證之日為準)——日內(nèi)一次性付清,在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可,如乙方逾期超過一個月不付款,甲方有權終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土(轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng),請保留此標記。)地總價的.10%計;若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證,或?qū)⑼恋亍S房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金,合同范本《土地買賣合同范本》。
四、 其他規(guī)定:
1、 甲方在辦理好產(chǎn)權證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權過戶手續(xù),在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、 乙方所購產(chǎn)權房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè),但必須通知管理方,受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、 廠房內(nèi)土地屬批租,廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設施配套使用給乙方,未經(jīng)有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。
4、 乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染的項目。
5、 乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規(guī)定費用。
6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協(xié)助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規(guī)定交納。
7、 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、 甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、 本廠房的質(zhì)量保修期為交付后一年內(nèi)有效。
五、 本合同主體及責任:
1、 甲方:_________________________法定代表人:______________委托代理人:____________
2、 乙方:_________________________法定代表人:______________委托代理人:____________
(甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)
六、 本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執(zhí)一份,房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
代表( 簽名蓋章): 代表( 簽名蓋章):
電話: 電話:
簽約日期: 年 月 日
簽約地址:
編輯
關于買賣合同11
買方:___________________
賣方:___________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就石材產(chǎn)品買賣事宜達成協(xié)議如下:
第一條產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額,交(提)貨時間及數(shù)量:
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條產(chǎn)品質(zhì)量要求:執(zhí)行《室內(nèi)裝飾裝修材料中有害物質(zhì)限量國家標準》、石材乃天然產(chǎn)物,石紋及顏色可能有差異,另附產(chǎn)品樣品,作為合同附件。
第三條包裝標準、包裝物的供應與回收:________________________________________________。
第四條交(提)貨地點、方式________________________________。________________
第五條驗收方法:________________
第六條付款方式及時間:雙方約定以第________________種方式支付價款。
(一)簽訂本合同時,買方支付(定金/預付款)________________元(定金不得超過總價款20%),交(提)貨驗收后一次性支付余款。
(二)________________。
第七條違約責任:
(一)賣方違約責任:
1、賣方所交產(chǎn)品品種、型號規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,如果買方同意利用,應當按質(zhì)論價;如果買方不能利用的,賣方應無條件換、退貨,或賠償買方由此受到的損失。
2、賣方遲延交貨的,每日應向買方支付遲延部分價款________________%的違約金;遲延交貨超過________________日的,除支付違約金外,買方還有權解除合同,賣方已收取的定金、預付款或價款應全額返還,但買方在不收取違約金的情況下有權要求賣方雙倍返還定金。
(二)買方違約責任:
1、買方遲延提貨的,每日應向賣方支付遲延部分價款________________%的'違約金。
2、買方無正當理由單方解除合同的,應賠償由此給賣方造成的經(jīng)濟損失,已支付的定金無權要求返還。
(三)任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動交貨時間,應提前________________天通知對方,征得同意,否則應承擔違約責任。
第八條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由買賣雙方協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成,按下列第________________種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁。
(二)向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:________________________________。
第十條本合同自雙方簽字蓋章之日生效,共一式兩份,買賣雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
買方賣方
單位名稱(章)________________
單位名稱(章):________________
單位地址:________________
單位地址:________________
賬號:________________
賬號:________________
電話:________________
電話:________________
簽訂地點:
簽訂時間:___________年________________月_____日
關于買賣合同12
甲方(買受方):
合同簽約地:
乙方(賣受方):
合同簽時間:
一、質(zhì)量要求技術標準:以乙方提供樣品為驗收標準,交付合格產(chǎn)品。
二、交貨地點及方式:美居物流園C座3樓35號,運費由甲方負責。
三、驗收標準:以國家檢驗標準為依據(jù)。
四、結(jié)算方式及期限:交貨時間為20_年月日,甲方首付總貨的40%貨款,提貨時甲方一次性付清余款。
五、違約責任:
1、甲方未能按合同執(zhí)行付款。
2、乙方未按時供貨。
3、提供產(chǎn)品有質(zhì)量問題。如有違約,按合同3%賠付對方。
六、解決合同糾紛的方式:雙方協(xié)商解決,如不成提交乙方當?shù)刂俨梦瘑T會解決或依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
七、其它約定事宜:乙方不提供發(fā)票。
八、提貨時間如有變更,甲方以書面形式提前7天告知乙方。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
關于買賣合同13
賣方:_______________________________(以下簡稱甲方)
買方:_______________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的自有住房事宜,訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲方同意將座落在____縣富路大街交通局院內(nèi)_______號_______幢_______單元_______戶的住房(房屋所有權證號:_______土地使用權證號:_______)計建筑面積_______平方米,以及儲藏室一間計_______平方米出售給乙方。
第二條甲、乙雙方協(xié)商,上述房屋的成交價為人民幣元(大寫佰拾萬仟佰拾元整)。本合同簽訂之前,乙方已向甲方支付人民幣20.00元(大寫貳仟元整)作為購房定金。
第三條甲、乙雙方?jīng)Q定,自本合同生效之日起____日內(nèi),乙方將上述房屋價款分3次付給甲方,購房定金將在
第三次付款時沖抵房款。具體付款日期、金額和方式如下:甲乙雙方簽訂本合同時,乙方交伍萬元整(50000.00元)給甲方;乙方在拿到甲方房產(chǎn)證且甲方提供過戶材料后支付
第二次房款計伍萬元整(50000.00);在辦完房地產(chǎn)權證過戶手續(xù)且交房后,乙方再交余款。
第四條甲方保證在______年_____月______日前將房屋交付給乙方。甲乙雙方簽訂本合同后,甲方有義務在10天內(nèi)攜帶房產(chǎn)證原件、土地證原件或其他能證明本建筑為合法自有建筑的相關材料,協(xié)助乙方辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)。若甲方不能提供本房產(chǎn)過戶所需的合法手續(xù),甲方應全額返還乙方已交房款及購房定金,并賠賞乙方肆仟元(4000.00)。乙方有責任在拿到甲方提供的全部過戶材料的10天內(nèi)去辦過戶手續(xù),若因乙方原因給甲方造成損失,乙方承擔相關責任。
第五條甲、乙雙方同意,在房屋實際交付之日前,根據(jù)有關規(guī)定應交付的'與房屋有關的費用(包括水、電、煤氣、供暖等)由甲方負責繳付;若甲方未按約定繳付所產(chǎn)生的后果由甲方負責,與乙方無關。該房屋應由個人繳付的共有部位和共用設施維修費用由甲方負責向原公房出售單位或物業(yè)管理單位結(jié)算。
第六條該房屋轉(zhuǎn)讓時,房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權及共用部位維修基金本息隨之轉(zhuǎn)移給乙方。
第七條甲方保證上述房屋權屬清楚。自本合同生效之日起,若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務等,概由甲方負責清理,并承擔民事責任,由此給乙方造成的經(jīng)濟損失,由甲方負責賠償。
第八條違約責任:
1、本合同簽訂后,乙方中途毀約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途毀約,應在____日內(nèi)書面通知乙方,并自毀約之日起的兩日內(nèi)將雙倍定金及已付款返還給乙方。
2、乙方不能按期向甲方付清購房價款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每逾期____日,由違約一方向?qū)Ψ街Ц顿彿靠們r款萬分之三的違約金。任何一方逾期____日未履約的,視為毀約,由毀約方向?qū)Ψ街Ц顿彿靠們r款萬分之三的毀約金。
第九條乙方愿承擔房地產(chǎn)過戶時所產(chǎn)生的費用。
第十條甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成時,法律裁定。
第十一條本合同未盡事宜由甲、乙雙方另行在本合同的補充條款中加以明確。
第十二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,在不違背本合同上述條款原則的前提下,就本合同未盡事宜訂立的補充條款,為本合同不可分割之一部分,與本合同具有同等效力。
第十三條本合同及補充條款經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。
第十四條本合同連同附件一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房產(chǎn)交易管理部門一份,均具有同等效力。
甲方(簽名或蓋章)_______________
乙方(簽名或蓋章)______________
簽訂日期:________年____月____日
關于買賣合同14
甲方(購方):_____
乙方(供方):_____
地址:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
郵政編碼:_____
電話:_____
電話:_____
法定代表人:_____
法定代表人:_____
職務:_____
職務:_____
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守,嚴格履行。
第一條訂購產(chǎn)品名稱、單位、單價、數(shù)量約定如下:
1、產(chǎn)品名稱:_____ 。
2、單位:_____ 。
3、單價:_____ 。
4、數(shù)量:_____ 。
第二條產(chǎn)品質(zhì)量按照國家規(guī)定的規(guī)格標準執(zhí)行。
第三條包裝要求和費用負擔
1、包裝材料及規(guī)格:_____。
2、每包凈重:_____千克。
3、不同品種等級分別包裝。
4、包裝牢固,適宜裝卸運輸。
5、每包品種等級標簽清楚。
6、包裝費用由甲方負擔。
第四條交貨時間、地點
1、交貨時間:_____ 。
2、交貨地點:_____ 。
第五條驗收方法:。
第六條運輸方法及運費承擔:_____ 。
第七條結(jié)算方式與期限:_____ 。
第八條甲方違約責任
1、甲方必須按合同規(guī)定收貨,否則,應向乙方償付少收部分總價值_____ %的違約金。
2、甲方?jīng)]有按照國家規(guī)定的等級和價格標準,壓級壓價收購,除還足壓價部分貨款外,應向甲方償付壓價部分總價值_____%的'違約金。
3、甲方在乙方交貨后,應按時付款,每逾期一天,應向乙方償付未付款部分總價值_____ %的違約金。
第九條乙方違約責任
1、乙方未按合同規(guī)定品名、品級、數(shù)量交貨,應向甲方償付少交部分總價值_____ %的違約金。
2、乙方未按合同規(guī)定時間交貨,每逾期_____ 天,應向甲方償付遲交部分總價值_____ %的違約金。
3、乙方包裝不符合合同規(guī)定,應當返工,所造成的損失由乙方自負。
第十條甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力,確實不能全部或部分履行合同,可免除全部或部分違約責任。
第十一條本合同有效期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
甲方(簽章):_____
乙方(簽章):_____
代表人:_____
代表人:_____
_____年_____月_____日
關于買賣合同15
甲方:福州駿杰貿(mào)易有限公司
乙方:_______
甲、乙方本著平等互利的原則制定本合約,甲、乙雙方必需遵照執(zhí)行。
一、供貨條件:
甲方為乙方提供0#柴油,供貨價為6700元。雙方協(xié)商后,由雙方代表簽字后生效。供貨期間如遇價格變動(發(fā)改委統(tǒng)一價格變動),按發(fā)改委的調(diào)整而增減。
二、供貨方式:
在甲方的貨物到達之前,乙方有權重新修定貨物的數(shù)量;甲方必須將貨物送到乙方指定地點并負責裝卸;甲乙雙方共同驗收貨物;甲方必須嚴格遵守乙方的驗收貨物的`各種規(guī)定,按實際過甲方供貨必須準時、保質(zhì)、保量;甲方所送物品,經(jīng)乙方收貨人員驗收后,以實際收貨數(shù)量簽定協(xié)議前,甲乙雙方需提供有效的營業(yè)執(zhí)照,稅務登記磅重量驗收;開收貨單,甲方不得由異議;證等復印件;
三、付款方式
1、甲方提供第一批貨款叁萬元,作為合同履約保證金,甲方在第二批進油驗收合格后,乙方以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式支付貨款。合同期滿乙方應全額支付甲方預留款。
2、甲方根據(jù)乙方的要求提供相關的收據(jù)或發(fā)票作為收款收據(jù)。
四、操作流程:
1、甲方提供貨物若出現(xiàn)短斤缺兩,規(guī)格不符、品質(zhì)不合格、甲方必須無條件接收乙方退貨,并在乙方規(guī)定時間內(nèi)給予補足貨物,由此所造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔;
2、甲方送貨不準時或未經(jīng)乙方同意停止供貨,乙方有權終止乙方收貨人員不得故意刁難、惡意誹謗甲方,甲方有義務乙方付款不準時,甲方有權要求乙方每天支付1‰的滯納合作關系或從其他渠道進貨,并沒收甲方合同履約金。舉報乙方收貨人員的不良行為;金,以作補償。
五、合約終止、變更:
1、甲、乙雙方任一方需終止協(xié)議必須提前15日書面通知對方,經(jīng)雙方確認后方可生效,否則將視為違約。
2、經(jīng)雙方協(xié)商而中途解除協(xié)議,乙方應根據(jù)本協(xié)議按時與甲方核對貨款,按時支付,不得惡意欠款;
3、本合同未盡之事宜雙方協(xié)商后,簽署補充協(xié)議;
六、本協(xié)議雙方同意后由雙方代表簽字蓋章后生效,具有法律同等效應。
七、本協(xié)議期限暫定叁個月,自20_年4月6日起至20_年7月日止。若雙方合作滿意,可延續(xù)合同。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章):______ 乙方(蓋章):______
授權代表(簽字):______ 授權代表(簽字):______
電話:______ 電話:_______
地址:_____ 地址:_____
簽訂日期:____年____月___日 簽訂日期:____年____月___日
【買賣合同】相關文章:
買賣合同商鋪買賣合同01-08
買賣合同04-04
柴油買賣合同02-14
股份買賣合同02-16
簡單的買賣合同05-05
廣告買賣合同06-09
私家買賣合同02-20
家電買賣合同02-13
平房買賣合同02-25
古董買賣合同02-25