半成品承攬合同書(shū)

　　在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，合同起到的作用越來(lái)越大，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫(xiě)呢？下面是小編收集整理的半成品承攬合同書(shū)，希望對(duì)大家有所幫助。

半成品承攬合同書(shū)1

　　（一）案件基本事實(shí)

　　_______年_______月至今，印務(wù)公司與生物公司簽訂加工承攬合同，約定由印務(wù)公司為生物公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等物品。合同對(duì)品名、數(shù)量、金額、驗(yàn)收、結(jié)算等事項(xiàng)以及違約責(zé)任和糾紛的處理方式進(jìn)行了詳細(xì)的約定。

　　簽約后，印務(wù)公司依約完成印刷工作，并及時(shí)送達(dá)合同指定地點(diǎn)交生物公司驗(yàn)收入庫(kù)。但生物公司只支付少量報(bào)酬，余款二十多萬(wàn)元（具體金額有待進(jìn)一步核算）一直拖延未予支付。

　　（二）對(duì)雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的分析

　　1、雙方承攬合同關(guān)系合法有效，對(duì)此不應(yīng)有異議。

　　2、印務(wù)公司完成工作，生物公司應(yīng)支付相應(yīng)報(bào)酬。具體金額有待細(xì)查。

　　3、生物公司逾期支付報(bào)酬，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　按合同第十一條第5項(xiàng)規(guī)定，生物公司應(yīng)按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的'付款系根據(jù)定作情況分期履行，而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應(yīng)在詳細(xì)調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合合同約定以及法律規(guī)定作出盡可能有利于印務(wù)公司的解釋和計(jì)算。

　�。ㄈ�）對(duì)本案的預(yù)期

　　由于生物公司的違約事實(shí)較為明確，在協(xié)商不成的情況下，起訴至法院應(yīng)能得到判決支持。但同時(shí)應(yīng)注意：

　　1、精密做好生物公司的財(cái)產(chǎn)調(diào)查工作，確定其償付能力，必要時(shí)可要求專(zhuān)業(yè)調(diào)查公司的參與；

　　2、為爭(zhēng)取印務(wù)公司的利益化，同時(shí)減少訴訟過(guò)程中的爭(zhēng)議，在訴前還應(yīng)做好證據(jù)的詳盡收集等準(zhǔn)備工作。

　　合同編號(hào)：________

　　定作方：_________（甲方）

　　承攬方：________（乙方）

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點(diǎn)：__________

半成品承攬合同書(shū)2

　　合同編號(hào)：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________

　　(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點(diǎn)：__________

　　經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款：

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　質(zhì)量要求：____________

　　檢驗(yàn)及提供方法：_________

　　價(jià)款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________

　　4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn)：_____

　　6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________

　　7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：________

　　8.結(jié)算方式和期限：___________

　　9.違約責(zé)任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng)

　　法定代表人 法定代表人

　　簽約代表 簽約代表

　　地址 地址

　　電話 電話

　　電掛 電掛

　　開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào) 開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào)

【半成品承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：

承攬合同書(shū)01-09

承攬加工合同書(shū)02-20

承攬合同書(shū)15篇01-11

承攬合同書(shū)(15篇)01-17

企業(yè)加工承攬合同書(shū)11-12

承攬合同書(shū)(精選15篇)02-24

承攬合同書(shū)精選15篇02-07

承攬合同書(shū)匯編15篇02-03

承攬合同書(shū)(集錦15篇)01-18