-
半成品承攬合同書
推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬半成品合同
隨著人們法律意識的加強，合同起到的作用越來越大，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家整理的承攬半成品合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬半成品合同1
甲方(定作人)：
簽訂地點：
乙方(承攬人)：
簽訂時間：年月日
根據(jù)中華人民共和國合同同法的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條驗收標準和方法及提出異議期限：第三條乙方(承攬人)對質(zhì)量負責的期限及條件：第四條甲方(定作人)提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：第五條甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料：第六條甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成�？梢越环驳谌送瓿傻�.工作是：
第七條工作成果驗收期限：第八條交貨地點、方式：第九條運輸方式及到達站港和費用負擔：第十條結(jié)算方式及期限：第十一條合同生效：第十二條因甲方(定作人)原因解除承攬合同應(yīng)及時書面通知乙方(承攬人)，造成乙方(承攬人)損失的應(yīng)賠償損失。
第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的，乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條違約責任：第十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按法律規(guī)定執(zhí)行。
第十六條其他約定事項：
甲方：
乙方：
年月日：
承攬半成品合同2
合同編號：_____________________
定作方：_____________________ (甲方)
承攬方：_____________________ (乙方)
簽訂日期：_____年______月____日
簽訂地點：_____________________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：
加工定作物品名稱或項目型號、規(guī)格單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物或完成工作日期。單價金額：?合計金額(人民幣__元) 。
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_____________________
價款處理方法：_____________________
(2)乙方提供部分：
品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：_____________________
4.包裝要求及費用負擔：_____________________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____________________
6.驗收標準、方法和期限：_____________________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：_____________________
8.結(jié)算方式和期限：_____________________
9.違約責任：_____________________
10.其他：_____________________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方承攬方
單位名稱(蓋章):
法定代表人:
簽約代表:
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
保證單位(蓋章)：
日期：
承攬半成品合同3
�。ㄒ唬┌讣臼聦�
_______年_______月至今，印務(wù)公司與生物公司簽訂加工承攬合同，約定由印務(wù)公司為生物公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗收、結(jié)算等事項以及違約責任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。
簽約后，印務(wù)公司依約完成印刷工作，并及時送達合同指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量報酬，余款二十多萬元（具體金額有待進一步核算）一直拖延未予支付。
（二）對雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的`分析
1、雙方承攬合同關(guān)系合法有效，對此不應(yīng)有異議。
2、印務(wù)公司完成工作，生物公司應(yīng)支付相應(yīng)報酬。具體金額有待細查。
3、生物公司逾期支付報酬，應(yīng)承擔違約責任。
按合同第十一條第5項規(guī)定，生物公司應(yīng)按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的付款系根據(jù)定作情況分期履行，而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應(yīng)在詳細調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合合同約定以及法律規(guī)定作出盡可能有利于印務(wù)公司的解釋和計算。
�。ㄈ⿲Ρ景傅念A(yù)期
由于生物公司的違約事實較為明確，在協(xié)商不成的情況下，起訴至法院應(yīng)能得到判決支持。但同時應(yīng)注意：
1、精密做好生物公司的財產(chǎn)調(diào)查工作，確定其償付能力，必要時可要求專業(yè)調(diào)查公司的參與；
2、為爭取印務(wù)公司的利益化，同時減少訴訟過程中的爭議，在訴前還應(yīng)做好證據(jù)的詳盡收集等準備工作。
合同編號：________
定作方：_________（甲方）
承攬方：________（乙方）
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
承攬半成品合同4
定 作 方(下稱“甲方”)：
承 攬 方(下稱“乙方”)：____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。
第一條 定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：
第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。
第三條 原材料的提供：原材料由 方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：
第四條 技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設(shè)計，經(jīng)甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。
第五條 合同價款：
第六條 付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的 %，剩余 %為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應(yīng)當提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條 交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后 日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應(yīng)當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。
第八條 驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應(yīng)當及時組織人員進行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應(yīng)當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為 年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換。
2.甲方應(yīng)當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當按時向乙方支付價款。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當按時交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔相應(yīng)費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當予以賠償。
第十一條 違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應(yīng)當向乙方支付相應(yīng)價款。
3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應(yīng)當向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的`，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應(yīng)當向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份，甲方持 貳 份，乙方持 壹 份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應(yīng)當配合送達方簽字確認，否則送達方有權(quán)申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條 其它約定
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬半成品合同5
甲方(定作人)：
簽訂地點：
乙方(承攬人)：
簽訂時間：
經(jīng)過雙方充分溝通，為了共同遵循相關(guān)法律法規(guī)和達成協(xié)議，特此制定本合同。
第二條驗收標準和方法及提出異議期限：雙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成業(yè)務(wù)，并按照合同約定達成的驗收標準進行驗收。如有異議，應(yīng)在驗收后三日內(nèi)提出。乙方(承攬人)對質(zhì)量負責的期限及條件：乙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成業(yè)務(wù)，并對所提供的業(yè)務(wù)質(zhì)量負責。若因乙方原因?qū)е聵I(yè)務(wù)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的返工或賠償責任。甲方(定作人)提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方需按照合同約定的時間提供相關(guān)技術(shù)資料、圖紙等，并確保保密要求得到滿足。甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料：甲方需向乙方提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的所有材料和信息。甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三方來完成�？梢越挥傻谌酵瓿傻墓ぷ鲬�(yīng)在合同中明確規(guī)定。
第七條工作成果驗收期限：本合同生效之日起30日內(nèi)完成驗收，逾期未驗收的，視為已經(jīng)驗收。交貨地點、方式：交貨地點為甲方指定的地址，交貨方式為快遞或物流運輸。運輸方式及到達站港和費用負擔：運輸方式由乙方自行選擇，到達站港由甲方指定，運輸費用由乙方承擔。結(jié)算方式及期限：本合同約定全額預(yù)付款，甲方在收到乙方提交的工作成果后立即支付全款。合同生效：本合同經(jīng)雙方簽署或蓋章即生效。因甲方原因解除承攬合同應(yīng)及時書面通知乙方，造成乙方損失的'，應(yīng)賠償相應(yīng)的損失。
第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的，乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條違約責任：第十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按法律規(guī)定執(zhí)行。
第十六條其他約定事項：
甲方：
乙方：
年月日：
承攬半成品合同6
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號
【承攬半成品合同】相關(guān)文章：
半成品承攬合同書03-08
承攬合同01-02
承攬的合同10-15
有關(guān)承攬合同10-24
加工承攬合同10-08
安裝承攬合同10-08
關(guān)于承攬合同10-08
承攬加工合同10-08
項目承攬合同02-14